静压桩合同范本
压桩合同范本第一篇
包方(甲方)：
包方(乙方)：
照《_合同法》和《中华人民拷和国建筑法》及民族对基本建设管理的规定，遵循平等、自愿、公平和诚恳信用的规则，结合本工程具体情况，经双方协商一致，现就明确相互权利、义务关系达成如下条款，以兹共同遵守。
strong>第一条工程概况
、工程名称：
、工程地点：
strong>第二条承包方式：
strong>第三条承包范围：
strong>第四条合面价款
、本合同中，桩型为，砼强度等级为，桩基固定单价元，米，该单价已商品砼充盈系数和税金、三米以内空桩费、机械设备一次进出场费、机械设备场区内移机费等。
、工程量：本工程为桩，共根，桩总长米;该工程量为图纸设计工程量，在设计工程量不变更的情况下，该合同为固定总价合同，除合同中工程总施工费用：有效进尺费用：元+空桩费用元。
、工程造价：本工程合同总造价：元,大写：人民币元整。
、水电费用：本工程所需水电费用由乙方自行承担。
strong>第五条合同工期
、本工程总工期为年日起至月日结束。
、设备迸场后，由于甲缘故(如地下障碍物、停电、夜间不让施工)不能正常施工时，经甲方和监理签证确认后，竣工日期可相应顺延(仅顺延工期，无其他任何经济索赔)。
strong>第六条工程款支付方式
、桩基工程完成总工程量的五零%，支付至该部分工程量对应合同价款的七零%;
、桩基工程全部完工并提交完整工程资料后付至合同总价款的八零%;
、经检测合格并出具报告后一个月内付至结算总价款的九五%;
、质保金为结算总价款的五%，质保期一年，自工程检测合格之日起计算，质保期内无质量难题，期满后一个月内无息退还a
、每次支付工程款时，、乙方需提供全额正规工程发票，否则甲方有权拒绝付款直至乙方提供合格发票时止。
strong>第七条工程结算
、如果施工经过中未发生甲方设汁变更，则合同工程量按照图纸设计工程量计算。
、因甲方设计变更造成的工程量增减，增减部分的工程款按照甲方实际核实的工程量和合同单价据实调整。
、结算价格调整技巧：
一)合同固定单价已三米以内的空桩赞用，实际施工空桩长度超过三米的，超过部分的空桩按进行结算。
二)如因甲方变更，导致乙方机械设备二次进场移机的，每台次增加一零零零零元。
、工程结算时，乙方必须如实提供经监理、甲方现场负责人签认的打桩记录、实际施工时刻和打桩前的场地标高以及工程验收单，否则，甲方有权不予结算直至其提供完整结算资料时止。
strong>第八条双方权利和义务
一)甲方权利和义务
.甲路线乙方提供下列图纸、资料：
工现场工程地质勘察资料、设计技术资料、总平面图各一份，工程桩位施工图两份，并保证资料准确。
、按照合同要求支付工程款。
、组织设计单位和乙方进行图纸会审。向乙方进行设计交底，及时签发交底会议纪要。
、提供施工放线用坐标控制点和标高水准点，并以书面形式交给乙方，并进行现场校验，待复核无误后，签证存档。
负责施工现场与外界连接道路的畅通，满足施工运输的需要。
、负责施工现场的三通一平职业，负责地下障碍物的处理及周边其他关系的协调处理，为乙方的正常施工创新条件。
、甲方负责乙方施工期间的一切影响正常职业的各种阻工影响，创新良好施工环境，确保乙方正常施工。
、甲方应遵守双方达成共识的工程款拨付方式。保障到位，确保职业又快又好开展。
、甲方应负责补偿因甲方缘故造成的误工，而影响乙方的利益。损失双方协商而定。(因天气、地震等不可预料以及正常监理规范引起的误工不计)
零、如遇独特情况需变更的，甲方有提前告知的义务，以便乙方作好配合现场职业的准备。
压桩合同范本第二篇
包施工合同范文一
方：下面内容简称乙方方地下室底板防水工程经双方协商承包给乙方施工。为明确双方责任、义务、权利和分项工程的承包范围、单价、工程量的结算及付款方式等，尊循平等自愿、公平和诚恳信用的规则，使工程能安全、保质、高效、按期的完成，经双方协商订立条款如下：
、工程概况
、结构类型：框架结构
、施工面积约：完工后按实际铺贴的地面面积计算。
、承包工程内容采用：
工包料(人工、主材、辅耗材，防水材料铺贴、一切施工工具，包括所有地面、墙体上翻四零零mm、柱跟上翻四零零mm、集水井的清理;成
压桩合同范本第三篇
:
方:
乙双方根据的有关规定，经协商一致，方同意将下面内容工程项目的桩基工程委托乙方施工。为明确、乙双方在工程施工中的责任、权利和义务。综合本工程的具体情况，特签订本合同以共同遵守:
一条、工程名称:
二条、工程地点:
三条、工程范围与工程量:
、工程范围:
、工程量:根据地质资料和设计图纸，暂定桩长为米，桩位个。
品规格phc四零零九五ab型约米。
四条、承包方式:
方以包工、包料、包质量、包安全、包文明施工的形式承包该工程。
五条、单价与结算方式:
、单价:phc四零零九五ab型管桩包工包料单价元/米;桩基础工程造价暂定为元(元)
、结算方式:按实际施工的工程量为结算依据，超出设计标高部分一米部分工程量由方承担，超出设计标高一米以上部分工程量由乙方承担。
六条、工程付款方式:
七条、工程期限:
、经双方协定:工期为二零xx年x月x日至二零xx年x月x日。
、因不可抗拒的客观情况(雨天及方缘故造成停工签延期)，影响工程进度的经、乙双方商定，工期可相应顺延。
八条、乙双方主要责任:
、方责任:
、办理全项工程规划报建手续及施工临时用地，占用道路等合法手续。
、供本工程的基础设计图纸(一式三份)、地质钻探资料、水准点场地的规划标志、轴线定位等施工依据(一式一套)，并协助乙方作好轴线复检。场地基线移交以及开工日期应以书面形式通知乙方。
、方负责办理施工现场的三通一平，清除地上、地下、高空障碍物等，达到桩基施工条件;桩基施工的水费、电费均由方承担。
、协商处理施工现场及周围地下管线，旧基础和临近建筑物的保护，确认工期顺延签及所增加按实发生的费用。
、方驻工地代表:负责现场监理、签及工地协调职业。
、乙方责任
、按轴线定好桩位，确定施工顺序，保桩位准确。
、乙方派驻施工现场总负责人
、听从方及有关人员的指挥，做好施工现场的质量安全，文明施工。
、工程完工后，乙方应向方提供所有的竣料(一式份)。
九条、竣工验收和结算:
、方收到乙方竣工验收报告后十天内无正当理由不组织验收或验收后三天内不予签章，则视为竣工验收报告已批准，即办理竣工结算手续。
、乙方在向方提供完整竣工验收报告的同时，还应向方提供工程结算书，方自收到工程结算书起十天内将结算书审核签收完毕。
、方未按合同约定将结算审核签收完毕或在签审后五天内不支付工程结算款，则方应支付乙方签收工程结算书欠款总额的每天零。一的罚金。
、乙方未按时竣工，每延长一天按该工程总额的零。一收取罚金。如验收达不到质量要求，乙方承担一切损失。
十条、解决合同纠纷的方式:
双方在履行合同期间发生纠纷，双方可通过协商或者协调解决，协商协调不成的，依法向沈阳市仲裁机关申请仲裁或向法院诉讼解决。
十一条、本合同一式四份，乙双方各持两份。本合同自、乙双方签订盖章之日起生效，至办完工程验收交接和竣工结算、付清工程款后，合同自行终止。
:乙方:
责人:负责人:
月日年月日
压桩合同范本第四篇
租方（甲方）
赁方（乙方）
据《_合同法》等有关法律、法规的规定及双方自愿规则，就租赁钢板桩打桩机事宜经协商达成如下协议：
一条：租赁设备期限
赁开始时刻为年月日，结束时刻为年月日。若租赁期限已满，为保证工程顺利施工，甲方要求延长租赁期限，应在租赁期限之前至少天以书面形式通知乙方，乙方接到通知后，应同意延长租赁期限，租赁费按承租费用的月均算。
二条：租赁设备租金及相关费用
、本协议租金实行月支付制，月租金（大写）柒万伍仟元（小写七五零零零），租金支付方式为（现金），月底结帐；
、桩机进出场费由方负责；
、桩机维修费用由方负责。
三条：误工及处理办法
工工期如因甲方或是不可抗拒缘故（天气、征地）而耽误工期，所造成的工期损失由甲方承担；如机械需要修理或保养，所耽误的工期则自动从当月扣除。
四条：司机事宜
、甲方为乙方桩机司机提供住宿，其他由乙方自行解决；
、文明、安全施工，如发生人身伤亡、机械损坏，乙方自负责任并承担相关费用。
五条：协议的解除
、本协议期限满后；
、本协议有效期内双方达成终止协议；
、本协议任何一方因地震、风暴等不可抗拒缘故丧失继续履行本协议的能力；
、乙方将设备擅自转租、转让、转借给第三人，甲方有权终止协议。
六条：违约责任
、乙方未按约定提供设备致使甲方不能正常施工的，应减收相应租金；甲方有权要求
方继续履行或解除协议，并赔偿相应的损失。如甲方相应的损失无法得到赔偿的，乙方应承担赔偿责任；
、本协议任一方均应按本合同的约定履行租金的权利及义务，任何一方违反本协议条
造成另一方的损失，需由违约方赔偿损失。
七条：争议解决技巧
议履行中发生的争议，由双方协商或报三亚市人民政府有关部门解决。
八条：附则
协议一式两份，甲乙双方各一份，自签字盖章之日起生效。
方（盖章）：
方（盖章）：
期：
压桩合同范本第五篇
包单位：（下面内容简称方）
包人：（下面内容简称乙方）
照《中华共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚恳信用的规则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。
一条：工程概况
畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。
二条：施工方案
、护坡
一）、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为，砖要好质量的青砖或红砖）。
二）、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。
三）、完工后做围墙一零米左右。
四）、墙与
压桩合同范本第六篇
方：
方：
据《_合同法》、《_建筑法》及其法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚恳信用的规则，经友好协商一致同意，达成如下合同条款，以资双方共同遵守执行。
一条：工程概况
、工程名称：
、工程地点：
、工程内容：桩基工程
、工程承包范围：打桩
二条：工期
工程开工时刻________年____月____日，具体以甲方书面通知为准，施工日历时天。因甲方缘故造成的延期开工、中途停工及设计变更等，则工期相应顺延，并按实际开工日期计算工期。
三条：合同价款及支付技巧
、预制桩型号、规格、数量、单价
、上述单价均为闭口包干价，以后不做调整。
、合同总价：本合同打桩总价为，如需增减三。一款中所列型号的预制桩的数量，就增减部分按本合同第三。一款所列单价以实际发生的数量计算总价。
、工程款的支付技巧
、本合同签订后桩机进场、同时五零%桩全部到现场并经乙方验收合格后，甲方支付给乙方打桩款的三零%，计元。
、桩基工程验收合格后一个月内甲方支付给乙方打桩款的六五%，计元，累计支付至打桩款的九五%。
、打桩的剩余的五%待桩基验收合格取得验收合格证明后满________年后付清。
、每次甲方付款前七天，乙方应开具相应金额合法有效的发票给甲方，否则甲方有权相应迟延付款而不承担任何违约责任。
四条：各方的责任
、丙方应在开工前办理施工许可，并提供在打桩区域内的电缆，煤气、上下水管道等分布情况，并提供相关资料进行交底，以免造成经济损失。甲方应做好三通一平，提供运输车辆进出道路交乙方使用。
、丙方必须在开工前提供勘探资料、桩基础图纸等。
、由甲方负责放线定位，甲方负责复核验收，保证桩位准确无误。水准点与坐标控制点位置由甲方提供，并在开工前由甲方以书面形式在施工现场交给乙方。乙方在打桩经过如遇到地下障碍物无法施工时，由乙路线甲方及时提出，甲方须在三天内提供处理方案，超过三天由甲方补偿给乙方机械台班费（台班费用另行协商）。
、甲方于开工前将施工所需的水、电线路在施工现场内提供接口，乙方在开工前到甲方处办理安装计量表具手续后，安装计量表具。场内接管、接线由乙方自行解决。费用由乙方承担。
、乙方进场施工前，应对于现场是否符合施工条件进行书面确认，乙方未确认而直接开始施工的，视为乙方认可现场已符合施工条件。
、为保证本工程的实施与完成，乙方应提供所有为保证质量和工期所必须的工具、机械设备以及材料、人工等。乙方收到甲方施工图后，在三天内提供施工组织设计方案，经甲方、监理确认后实施；乙方需保证有二台打桩机同时正常职业。
、乙方保证在施工期间对周边环境（建筑物，道路，管线）的安全进行保护，同时对已完工的成品、半成品进行保护，若造成损坏则由乙方赔偿。
、在工程进行的全经过中，乙方应时刻保证现场有足够的和合格的操作工人和管理人员在现场进行操作，保证工期按时完成和按规划执行。如甲方认为乙方现场管理人员不能胜任或者数量不够，甲方有权要求乙方立即进行调整，乙方不得以任何借口拒绝执行。独特工种和专业性较强的管理职业岗位的管理人员必须持证上岗。如因乙方不能遵照本规定而引起的整体工期拖延或阶段工期延误，乙方应承担由此给甲方造成的所有损失，甲方有权责令乙方停工整顿，若整顿后无明显效果，甲方有权终止合同，乙方应同时承担本合同总价五%的违约金，违约金不足赔偿甲方因此所受损失的，还应赔偿甲方损失。
、乙方必须为自己的所有人员办理人身保险。乙方承担施工现场的安全责任和费用，施工期间持续性保持完整有力的安全防护措施，确保施工经过中不发生重大安全事故、无重大设备事故，达到____市文明工地要求，如乙方缘故达不到，乙方应按合同总价的五%向甲方支付违约金。
零、如因乙方职业不利给工程带来工期和费用上的损失，甲方有权另行指定其他队伍完成该部分的工程，相应发生的所有费用，包括但不仅限于其他单位选定、进场、退场、合同款、甲方管理费等都将从乙方的工程款中扣除。
一、如乙方所施工的项目未按施工图纸要求和各种规范要求施工，甲方要求整改，如乙方未能在甲方规定时刻内无条件地整改完毕，甲方有权委托其它施工单位进行整改，所发生的一切费用由乙方承担。
二、对于甲方提供给乙方的资料、图纸、文件等乙方应妥善保管，乙方擅自将上述资料等复制、泄露给
三方的，甲方有权解除与乙方间合同部分，乙方应承担本合同总价五%的违约金。若由此给甲方造成损失的，乙方还应承担由此造成的甲方的一切损失。
三、管桩由乙方进行验收，乙方发现质量不符合约定的，应拒收该部分不合格的货物，同时应立即通知甲方。乙方对经验收的货物向甲方承担连带责任。
四、乙方负责施工场地内属乙方操作的机械、用具的调试、保养、维修及妥善保管等。
五、如果图纸和甲方要求与_及____市施工验收规范标准之间有任何不一致或差异的地方，乙方应以质量较高者施工，由此引起的费用均由乙方承担。
六、涉及变更、职业指示单、工程会议纪要、施工组织措施、甲方交办的临时工程等，乙方不得以任何理由拒绝执行，若拒不执行或拖延时刻完成，每发生一次，乙方应根据甲方要求支付五零零元的违约金。
七、如乙方所施工的项目未按施工图纸要求和各种规范要求施工，甲方要求整改，如乙方未能在甲方规定时刻内无条件地整改完毕，甲方有权委托其它施工单位进行整改，所发生的一切费用由乙方承担。
八、乙方在施工期间应认真按照施工图纸、施工规范、验收标准、设计要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查，并为检查提供便利条件；并按照甲方代表及委派人员在检查经过中的要求进行返工修改，对于返工修改的项目，乙方无条件的进行，由此所发生的费用属乙方责任的由乙方承担。
九、乙方施工经过中，乙方必须在每天内将施工段建筑材料或建筑垃圾清理归堆完毕，并将建筑垃圾运至甲方指定点，每拖一天乙方应按照二零零元次的标准承担违约金，该违约金累计计算，无上限。
零、对违反甲方所制定的各项规章，乙方应按照甲方所指派现场质量和安全监督人员的要求承担违约金（工人每次三零元以内，管理人员每次一零零至五零零元）。
一、乙方不得擅自将本合同项下的权利和义务转让，一经发现，按乙方违约处理；甲方有权解除本合同，乙方应承担本合同总价五%的违约金。造成甲方损失的，还应承担由此造成的甲方的一切损失。
五条：施工质量与验收
、乙方在验收管桩后对已验收部分的桩制作质量承担连带责任，乙方必须严格按照施工图说明和有关桩基础施工要求，确保工程质量达到民族颁布的施工验收规范和质量验收标准。乙方保证工程达到一次验收合格标准，否则乙方自费修复至合格，同时应按合同总价的五%向甲方支付违约金，修复整改时刻计入工期。
、隐蔽工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款约定的中间验收部分，乙方自己检验合格后，在隐蔽和中间验收四八小时前通知甲方参加。通知包括乙方自检记录，隐蔽和中间验收的内容、验收时刻、地点及部位，乙方准备验收记录。验收合格，甲方在验收记录上签字后方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，乙方在限定的时刻内修改和返修，再次验收直到合格为止。
、工程竣工后，乙方应及时填写报验申请单给甲方，甲方收到报验申请单后一零天内组织有关部门验收，桩基础未经验收甲方进行后续工程的施工，责任由甲方负责，并承担相应费用。
、乙方在桩基工程完成后应及时提供完整的竣工资料。
六条：保修条款
、质量保修期
量保修期从本工程竣工验收合格之日起算，约定质量保修期为工程桩设计文件规定的使用年限。
、保修内容：
方对于施工范围内的所有职业承担保修责任。
、质量保修责任
一）属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知后的七天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，修理费用从乙方的质量保修金内扣除。
二）发生须紧急抢救事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。
三）因乙方或丙方缘故致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。
四）对于涉及结构安全的质量难题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。
五）质量保修完成后，由甲方组织验收。
、其他
工期间，围护桩若发生位移、变形、渗漏等工程质量难题的，乙方应修复。
七条：违约、索赔和争议
、因甲方缘故造成合同无法履行，甲方应承担违约责任。
、甲方应按本合同约定的时刻向乙方支付相应的款项，若逾期支付，每逾期一天，应支付应付款项的%的违约金。
、因乙方缘故造成合同无法履行，乙方应承担违约责任。
、乙方应按本合同约定的期限完成职业内容并通过甲方有关部门的验收，若造成逾期竣工并通过甲方有关部门验收的，每逾期一天，乙方应承担打桩费总额的零。三%的违约金。若超过一零天仍未完成的，甲方有权解除本合同，乙方应承担打桩费总额五%的违约金，同时造成甲方损失的，还应承担由此造成的甲方的损失。
、乙方有正当索赔理由成立后一四天内依据相关证据向甲方提出索赔通知，超过一四天视为放弃。
、若因乙方缘故合同解除后，乙方应于接到甲方通知后____日内无条件退出工程现场；合同解除后并不解除乙方对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行经过中的违约责任。合同解除后，已完成的工程量由双方进行结算；办理结算后，甲方按合同约定支付已完成工程量的工程款。
、乙方必须于每月____日报送给甲方一份详细帐目（副本抄送施工监理单位），详尽列出当月乙方根据合同条件有权获得的所有索赔项目（应当包括索赔事项发生的时刻、缘故、具体工程部位、工程数量、索赔估算总金额，如人工费、机械费、材料费、管理费、利润等所有费用）。不列在此帐目中的额外索赔视为乙方放弃此等索赔，甲方将不予考虑。
、三方因发生争议协商不成时，任何一方均可向工程所在地的人民法院起诉。
八条：本合同经双方代表签字、单位盖章后生效。本合同自双方履行完毕全部各自的义务后终止。
九条：本合同一式六份，甲、乙双方各执贰份。
方（公章）：_________
方（公章）：_________
定代表人（签字）：_________
定代表人（签字）：_________
_______年____月____日
_______年____月____日
压桩合同范本第七篇
包方：xx有限公司（下面内容简称甲方）
工方：xx有限公司宿州分公司（下面内容简称乙方）
明确甲、乙、丙三方在施工经过中的权利、义务和经济责任，按照《_建筑法》、《_合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚恳信用的规则，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。
strong>第一条工程概况
程名称：君悦学府项目二期一四、一五楼桩基工程
程地点：宿州市金海三路和迎宾大道交叉口西南角
包方式：包工、包料、包质量、包安装、包安全、包验收通过的一揽子承包方式承揽本工程。
程承包范围：一四、一五楼桩基图纸范围内的桩基工程施工的全部工序。
strong>第二条工程工期
工日期以甲方工程部所发开工通知为准。工程工期为四五天日历天数。
strong>第三条工程质量标准
方严格按照民族颁布的施工验收规范文件及工程设计图纸要求进行施工，工程质量达到民族或专业质量检测评定标准的合格等级，工程桩的合格率为一零零%，如质量达不到合格，由此造成甲方的经济损失均由乙方承担。
strong>第四条材料供应
方在预应力混凝土管桩进场的同时，应及时通知甲方或甲方代表验收并在送货单上签字确认作为支付材料款的依据。同时乙方应向甲方提供产品的出厂合格证、混凝土构件的强度报告及其汇总表和有关材料的检测报告等一切有关材料的证明资料，同时应按工程所在地建筑材料质量监督站所规定的要求执行。
strong>第五条合同价款及付款方式
、工程量及单价
）、本项目工程量约：八三一零米（本工程总根数为二七七跟，桩长暂按三零米）。
）、预应力高强混凝土管桩（PHC），采用徐州管桩，用锤击法或静压法施工，PHC—五零零（一二五）AB—C八零：综合单价按一九四元/米；此综合单价包含材料费、人工费、辅助费、机械设备费、检测费用、截桩费，小型机具，配件费用、临时设施费、缺陷修复费、送桩费、物质的运输、装修、堆放，领用、保管、二次搬运费、安全文明施工费、环境保护费、赶工措施费、冬雨季施工费、夜间施工费、水电费、损耗、管理费、利润、税金以及合同明示或暗示的所有责任、义务、配合费用、风险费用等与桩基工程施工相关的一切费用。
）、本项目桩基工程的综合单价不含桩基检测费用，桩基检测费用为一零万元（小写：一零零零零零元），计入竣工结算。
、付款方式
）、本工程无预付款
）、工程款支付，桩基成功后施工完毕后，甲方在十五个职业日内付至已完工程量的五零%，工程桩静载、动力测试合格，资料齐全，通过主管部门审查合格，竣工结算完成后甲方付至结算价的九五%，余五%作为质保金，待工程竣工验收交付使用后一五日内付余下工程款（不计利息）。
）、工程款支付时，优先用君悦学府一套商品房作为工程款抵扣给乙方。
strong>第六条竣工验收及工程资料
）、打桩完毕后，乙方应尽快做好竣工验收的一切准备职业，随时接受甲方、监理单位及建设主管部门的竣工验收。基坑开挖后三个日历天内，乙方提供全部工程资料给甲方。
）、竣工资料乙方自行负责，按本工程所在地所管辖的质监站有关规定进行编制，并需符合本工程所在地档案管理部门的整理要求和分数要求（不得少于三份，其中原件一份，复印件二份）。
strong>第七条双方责任
、甲方责任
）、应在施工前确保施工场地具备施工条件，负责办理施工所需的各种证件及相关手续，并向乙方提供施工场地的工程地质勘探报告等资料，对资料的诚实性、准确性负责。
）、应在施工前提供图纸一份，并组织乙方、设计单位、监理单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。
）、将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。
）、协调处理施工现场周围的地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护。协调处理好施工现场周边的群众关系，解决施工现场周围群众阻挠施工难题。
）、甲方提前七日通知乙方进场
、乙方责任
）、按施工图纸要求做好各项施工准备，且如若施工经过中，由于施工不当造成的爆桩或桩身破碎，由此造成的费用均由乙方承担。
）、服从甲方、监理单位的管理，时刻注意本机组人员的安全，在PHC管桩运输经过中及到施工现场后的卸桩期间和施工期间发生的一切人身、机械、安全伤亡事故，由乙方承担全部经济损失及法律责任。
）、乙方必须无条件服从甲方施工现场统一管理、安排。按甲方要求的人员、设备、进场日期进场，每延期一天罚款二零零零元，并视工程情况有权清退出场。保证机械的正常运转，从人员到设备合理组织，不影响工程的正常施工。
）、乙方应严格按照标准、规定组织施工，随时接受甲方、监理人员及委派人员的检查，把好质量关。乙方加工的管桩送到施工现场的同时，应向甲方提供这批管桩的出场合格证、混凝土构件的强度报告及其汇总表和有关材料的检测报告等一切有关材料的证明资料，同时应按工程所在地建筑材料质量监督站所规定的要求执行。
）、工程质量达不到验收标准的部分，乙方应按甲方要求的时刻内予以修复，直到符合验收标准为止，质量难题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项，并由乙方承担由此产生的工程损失等一切费用。未经报验的工程质量及工程量不予任何。
）、乙方应按甲方的要求，每天上报预应力混凝土管桩的施工进度。
）、乙方应遵守民族、行业的法律、法规和相关要求，接受各方监督，预防环境破坏，不断改善施工环境。
）、桩基检测中，若存在不合格桩，乙方需补桩处理及承担相应的费用。因乙方缘故桩在施工中出现超送现象，导致基础变深或其他基础处理费用，根据设计院处理意见及设计变更单，由甲方、监理单位、建设单位出具处理意见，以签证形式通知，但发生的费用由乙方承担。非乙方缘故，由甲方、监理单位、建设单位经济签证处理。
）、乙方在完成合同约定的全部工程后，应当无条件三天内退场并及时清理场地内的垃圾及临设施，保持工程现场清洁，不得影响甲方下一步施工。否则乙方要赔偿由此给甲方造成的一切损失。
strong>第八条桩基中间验收
）、工程覆盖前，如桩焊接质量、桩入土前的实际位移、桩垂直度等，乙方自行检验后立即通知甲方和监理单位参加验收，经甲方代表和监理在验收记录上签字后方可继续施工，甲方代表和监理实行旁站跟踪施工监督管理。
）、乙方必须按设计图纸施工，在施工压桩经过中若出现桩身断裂及补桩，乙方必须在桩基未离开桩位前通知甲方和监理单位，并保持现场情形，因乙方机械设备缘故或工人操作不当引起的断桩偏桩及爆桩，乙方则承担该爆桩的桩费（如桩偏位超出规范范围需变更的一切费用由乙方承担）。
strong>第九条违约责任
）、乙方未经甲方许可停工，甲方有权解除合同，乙方并应当无条件七日内退场，双方于乙方退场后按验收合格工程造价的八零%结算，由此造成的一切损失乙方自行承担。
）、工期延误或出现大质量事故，而乙方又无积极措施确保按合同工期完成，或无力按质量标准返修者，甲方有权责成乙方停止施工并终止合同。由此产生的质量事故、工期延误等一切费用及损失由乙方承担，甲方直接从乙方工程款中扣除。
）、乙方逾期开工、逾期竣工或逾期履行其他义务的，每逾期一日，均应当向甲方承担人民币五零零零元的违约金，逾期达十日，甲方有权解除合同。
）、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量难题，无论工程是否已验收合格、交付，均自甲方或使用人知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。
strong>第十条其他条款
）、本工程发生的所有经济签证须在发生之日起三天内报送完毕，逾期报送的经济签证均视为无效签证。
）、本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
）、本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致，提交工程所在地的人民法院解决。
）、本合同一式陆份，甲乙双方各执三份，本合同自双技巧定代表或委托代理人签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。
方（盖章）：
方（盖章）：
期：
压桩合同范本第八篇
房承包施工合同范本一
：
码：
方：
码：
在建房屋一栋，建筑总面积约平方米，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：
、承包方式
用包工不包料方式承包。方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。
、承建项目
方按照设计图纸或方提出的要求承建。方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台
压桩合同范本第九篇
:(下面内容简称方)
方:(下面内容简称乙方)
、乙双方协商，方同意将其承建的梧州市旺甫工业园区鑫华通(广西)科技园八厂房工程的桩基础工程的静压预应力混凝土管桩工程分包给乙方承包施工，为明确乙双方在施工经过中的责任和权利，特制订本合同，供双方共同遵守执行:
、工程名称:梧州市旺甫工业园区鑫华通(广西)科技园八厂房工程的桩基础工程的静压预应力混凝土管桩工程。
、工程地点:梧州市旺甫工业园区内。
、工程内容和范围:
方提供的梧州市旺甫工业园区鑫华通(广西)科技园s厂房]=程的桩基础的静压预应力混凝土管桩工程进行包工施职业业。如超出该工程要求的工程量或方要求更改，增减的工程量，均按实际工程量相应增减结算。按设计图要求共一五三根桩，有效桩长初定为一五-二零米，单桩竖向承载特征值quk二六零零kfi，静压桩施工终压力承载值qqk四六零零kpa。设计要求管桩采用①五零零xiooa型号的管桩。
、质量标准:按民族现行验收标准达到合格等级。
、承包形式:乙方采用包工包料的形式承包本桩基础工程的静力ht任务[乙方包工包料、包施工机械殁人工、包放线放点、包成桩焊接及成四rsi。包做资料、不包普通桩尖及设计要求的桩底封混凝土在内、不包施工用电和生活用电用水、不包税金及管理费]。
、计算工程量方式及单价:静力压管桩的有效工程量的确认:一。以施工现场的原地面标高到桩尖底的深度为计算有效桩的依据，单价按一八零元/米计算。二。静压桩机的机械进退场费为二零零零零元/台/次。三。在施工经过中若需要桩尖时，桩尖另计，价格双方另议并以l程联系单的方式签确认。四。本项目工程所有税金及管理费、施工用水用电费用由方负责缴纳。五。上述所有数据以乙双方现场施工管理员及监理人员签的施工记录为依据。
、工程款使用和支付办法:
、乙方机械进场并安装调试完毕后，并进行试桩时，方应把机械进退场款一次付清给乙方。
、本工程方在乙方机械进场安装调试完毕并试桩后，方同意先预付共拾万元整给乙方作为前期购买管桩(因目前管桩市场不断升价)材料的预付款，其余部分直到乙方全部施打完成本工程桩基础时，方在三天内应一次支付乙方所完成的工程总量的工程款(扣减已预付部分后)给乙方，逾期则按所欠总额的三%计付月利息给乙方，直到付清上述欠款为止。
、本工程方支付给乙方的工程款请转入如下帐户:
户行:广西农村信用社
名:龙华
号:六二二九九二零五零零一二九二五一七二九。
、工程工期要求和工期奖罚:
一)、由乙方放桩位，方和监理进行复核，并三方签确认。
二)、若方在不具备施工条件的情况下催促乙方机械进场，导致乙方无法正常施工柞业，每停工一天方要补偿乙方机械误工费及职业人员生活费一零零零元整。如果乙方进场开工以后，若方不按时或按合同约定支付管桩材料款款及由于方在其他缘故(如地下管线施工、图纸更改等缘故)未能按合同协议中规定提供给乙方施工，导致停工的工期顺延。若因不及时或按合同约定支付管桩材料款及方缘故而造成停工超过两天以上时，第三天起方补助给乙方每天停机费一零零零元。若方不积极处理的，乙方有权要求方即时结算付清所欠的各种款项并退场，若需乙方再进场施工，机械进场费另计。
三)、工期从实际开工之h算起总日历数____一天，起始日期以监理人发出的开工令为准。如遇雨天、停电和不可抗力影响影响，停工超过四小时，按日计数，工期顺延。
四)、乙方必须在规定时刻内完成本合同职业量。
、乙双方责任:
一)、方:
一)办妥施工前的准备职业(包括施工场地三通一平)，方施工前要对乙方做好技术、质量、安全交底职业，施工中指派的各职能人员包括监理到场进行监督(包括签)。即乙方桩机进场前，方应先做好三通一乎和施工前的准备职业，主要为:接通水、电源(提供功率为一八零千瓦的电源点)、运输道路及场地平整、办理报建、临时占用道路、四周危房的拆迁、施工现场防护职业、噪音报建等手续。同时在桩机进场施工前，方应准备好汩红板或粗砂给乙方用于盖桩孔用。乙双方有责任对四周房屋进行桩前检查，并作出施工许可的评估，若需加固搭设顶架及完成维修等均由方负责。施工期间乙双方密切注意地下管线和四周房屋安全，如发现险情应立即停止施工，并由方负责处理清楚–切职业并做好排险措施后，己方再重新开职业业。若施工场地过软或烂，造成沉机及施王道路无法运输材料进场时，方应积极调运砖渣来铺垫场地及道路，以确保施工的顺利进行。
二)、若乙方出现施工效率低，无法达到与方签订的进度要求、安全要求和质量要求;既不执行方的规章制度，又不听从指挥;在施工经过中机械数量不足;因乙方缘故造成半停工甚至停工现象超过十天以上等情况，方有权停止其施工。
三)、按合同约定支付管桩材料款。
四)、本地块属于方所有，在机械进场时方应将本施工场地内的所有电线，电缆、光缆、水管等地下埋设物标志清楚或迁移施工场地，否则在静压及引孔的施工经过中遇到电线、电缆、光缆、水管等被破坏由方负责。
二)、乙方:
一)、对包工的桩基础工程的相关工期、质量、安全等责任口
二)、负责按规定要求组织工程施工人员包括工程管理人员，进行施工放线，并配合方指派的管理人员开展职业。乙方应负责向劳动部门及工程牵涉到的相关部门办理有关手续及缴交应由乙方负责的相关费用，特别是劳务手续和保险费用，负责施工金经过的人力组织职业。
三)、乙方应为方收集和整理本工程所施工的技术资料及施工的原始记录。
四)、建立合格的财务账目，有合法的报销凭。
五)、严格彻实执行工程施工作规程和施工规范，确保工程质量和安全生产，按各项施工管理条例和规范组织施工。
六)、乙方自行解决职工的日常生活设施和负责职工的管理乙方是本工程在建施工期间的治安负责人。
七)、为了维护方的利益和社会信誉，乙方必须严格按照安全规范施工，做好安全教育和防范措施，确保安全施工。
一、本合同未尽事宜，双方本着事实就是的规则，共同协商解决或采取合法方式解决。
二、本合同一武两份，方双方各执一份，本合同从双方签字盖章之日起立即生效;在本工程压桩作业工程完工验收合格交付方平路线乙方支付工程款完毕后自行失效。
:乙方:
表人:代表人:
字日期:
月日签字日期:年月日
压桩合同范本第一零篇
号:_____________木工承包合同
包方:________________________________________________
包方:___________________________
订日期:_______年______月______日
包方:(下面内容简称方)
包方:(下面内容简称乙方)
保双方合法权益，依照、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚恳守信的规则，双方就本工程施工工事项协调一致，订立本合同。
、施工内容:
。工程名称:
。工程内容
压桩合同范本第一一篇
包单位：（下面内容简称甲方）
包单位：（下面内容简称乙方）
方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《_合同法》，民族工商管理局和_颁发的（GF-九一-零二零xx年月日前进场施工。并于年月日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的一‰，总额不超过合同总价的一零%。
、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的天然灾害等缘故时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工二四小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。
、因其他意外情况的停工，双方应共同查明缘故，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工缘故而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天一零零零元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方缘故造成工期拖延，每延迟一天罚款。
方（盖章）：
方（盖章）：
期：
压桩合同范本第一二篇
文中蓝字体下载后有风险提示)
包方(下面内容简称方)：
址：
包方(下面内容简称乙方)：
址：
险提示：发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可、建设工程规划许可、建设工程施工许可、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工件和批件。
发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。
照《
压桩合同范本第一三篇
包人（全称）：xxxx项目部（下面内容简称甲方）
包人（全称）：xxx（身份证号：三六零一二一一九六三零九零一xxxx）（下面内容简称乙方）
照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚恳信用的规则，甲方将xx桩基（锤击沉管夯扩桩）工程承包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方就有关桩基工程施工事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下：
strong>一、工程概况
、工程名称：xxxx公园。
、工程地点：xxxx新城。
strong>二、工程承包方式、范围和内容
、工程承包方式为包工包料、包机械（含机械进出场）、包安全、文明施工、包质量、包工期。
、工程承包范围为xx公园c区荷塘月舍的锤击沉管夯扩桩桩基施工，机械进出尝现场文明、安全施工等由乙方承担。具体桩数和工程量以建设单位和甲方共同认可的施工图和职业联系单，以及桩基施工记录为准。
strong>三、工程决算单价及结算规则
、本工程量决算按建设单位和甲方提供的施工图纸、设计单位的设计变更函，有关现场监理、业主职业联系单、签证单等，经甲方认可后作为决算依据，甲方双方约定上述桩基施工的结算单价为五七零元/m三（不含税金），此此单价按现场监理、建设方和甲方共同认定的实际成型的桩砼量计算，桩空孔部分和超出设计要求的超灌部分砼均不予计价，结算工程量以甲方与建设单位决算的工程量为准。
、甲方支付乙方工程款时，乙路线甲方提供钢材、水泥、砂砾材料发票及民工工资表。
、甲乙双方约定试验桩结算单价为五七零元/m三（不含税金）。
、乙方桩基施工用水电费由乙方负责承担，按现场实际用量由甲方在乙方的工程款中扣回。
strong>四、工程工期
、本合同约定的工程试桩和工程桩必须按甲方指定的工期完成。从第一根桩施工开始计算工期，乙方根据甲方的工期如有延期，则延期二天后，第三天开始延期每天按XX元处罚，累计处罚最多不超过桩基工程总造价的五%。
、遇人力不可抗拒影响，工期按监理、业主签证累计工期顺延，乙方发生的增加费用由甲方协助向业主签证。乙方在上述情况发生三天内，就延误时刻、内容和因此发生的增加费用支出向甲方及时提出报告，由甲方转报业主、监理并协助签证。
strong>五、工程质量
乙双方约定的工程桩基质量为确保合格，不准出现三类桩及三类以上的桩质量难题，不准由于桩质量难题引起对工程评优创杯的质量影响。如由于桩基工程质量难题，导致桩基验收不合格或影响工程质量评优创杯，除乙方无条件返工处理合格外，甲方可视情对乙方作出质量处罚，乙方应无条件接受甲方的质量处罚。
strong>六、甲乙双方责任
、甲方责任
一）全面履行合同，确保乙方正常施工。
二）提供本工程桩基施工图纸、地质资料、场地基准标高、基准水准点、总定位坐标控制点等有关乙方要求的技术资料。
三）及时协助乙方做好有关签证职业，对乙方提交的签证报告在三天内报送业主并协助督促业主签复。
四）负责办好施工手续，需乙方协助的职业乙方无条件配合。
五）督促乙方做好安全管理，文明施工。
六）凿桩职业由甲方负责，不属乙方施工范围，如桩顶、桩身等超出标准部分的增加费用由乙方负责，由甲方在工程款结算时扣回。凿桩前，相关后续后续单位应与桩基施工人员共同做好相关的现场记录。
七）甲方应为乙方提供布置临时设施的场地和临时用水水源、临时用电电源。
、乙方责任
一）全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期的合同要求，确保正常施工。
二）服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。
三）服从现场有关部门和职能人员的监督管理。
四）负责施工机具、设备和人员调配，乙方保证进场的桩机能满足施工和甲方管理的需要，人员调配投入规划必须征得甲方同意，现场管理力量必须满足施工和甲方管理的要求。
五）因乙方缘故造成的质量难题或事故，乙方必须无条件按甲方的要求返工至合格，并承担其费用。考虑到南昌电力供应情况，乙方应自行配备备用电设施，费用由乙方自行负责。
六）桩基工程完工后，及时向甲方提交甲方、监理、建设单位和质监部门认定为齐
